sprawa RGP.271.8.2016 安ilcza, dn. 10.06.2016 r.
Modyfikacja tre軼i siwz nr 2
Zamawiaj帷y: Gmina 安ilcza
Dotyczy zam闚ienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:
Utworzenie 字odowiskowej 安ietlicy Socjoterapeutycznej w 安ilczy
Post瘼owanie zosta這 og這szone w dniu 20 maja 2016 r. w Biuletynie Zam闚ie� Publicznych pod numerem 129624 - 2016, w siedzibie Zamawiaj帷ego na tablicy og這sze�, na stronie internetowej Zamawiaj帷ego: www.swilcza.i-gmina.pl.
Planowany termin sk豉dania ofert: do 14 czerwca 2016 r. do godz. 10.00.
Dzia豉j帷 na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam闚ie� publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z p騧n. zm.) Gmina 安ilcza wyja郾ia oraz zmienia tre嗆 specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:
W dniach 25 i 30 maja 2016 r. oraz 06, 07, 08 i 09 czerwca 2016 r. do Zamawiaj帷ego wp造n窸y pro軸y o wyja郾ienie tre軼i specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:
Pytania z dnia 25 maja 2016 r.
Tre嗆 pytania nr 1:
Prosimy o doprecyzowanie parametr闚 dotycz帷ych instalacji fotowoltaicznej i podanie jej mocy lub ewentualnie potwierdzenia informacji, i� Wykonawca dobiera moc instalacji fotowoltaicznej na podstawie powierzchni dachu.
Odpowied�:
Parametry instalacji fotowoltaicznej dobiera Wykonawca stosuj帷 zasad�, 瞠 nie b璠zie zachodzi� przypadek odsprzeda篡 nadwy瞠k energii na zewn徠rz. Instalacja ma by� tak zaprojektowana by ilo嗆 energii wyprodukowanej i oddanej do sieci by豉 mniejsza od ilo軼i energii pobranej z sieci.
Tre嗆 pytania nr 2:
W projekcie umowy nie wprowadzono limitu kar, o co wnosimy. Wskaza� nale篡, 瞠 zgodnie z �484 Kodeksu cywilnego kara umowna stanowi zrycza速owane odszkodowanie i nie mo瞠 by� wyg鏎owana. Wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu, w brzmieniu: „ㄠczna wysoko嗆 kar umownych na這穎na na jedn� stron� w okresie obowi您ywania umowy nie mo瞠 przekroczy� 15% wynagrodzenia, o kt鏎ym mowa w � 5 niniejszej umowy”.
Pragniemy zauwa篡�, ze brak ograniczenia w naliczaniu kar to nie tylko rzadka spotykana praktyka w obrocie gospodarczym, ale tak瞠 sytuacja, kt鏎a zmusza wykonawc闚 do skalkulowania ewentualnego ryzyka i zwi瘯szenia ceny ofertowej. Wskazujemy r闚nie�, 瞠 umowa okre郵a prawo Zamawiaj帷ego do dochodzenia uzupe軟iaj帷ego powoduj帷, 瞠 jest on w pe軟i zabezpieczony na wypadek ewentualnych szk鏚.
Odpowied�:
Zamawiaj帷y nie zgadza si� na ustalenie g鏎nej granicy kar umownych na poziomie 15% wynagrodzenia.
Pytania z dnia 30 maja 2016 r.
Tre嗆 pytania nr 1:
Prosimy o wykre郵enie w tre軼i � 2 ust. 5 adnotacji o sile wy窺zej, z pozostawieniem zapisu: „W uzasadnionych przypadkach, harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy mo瞠 by� aktualizowany. Aktualizacja harmonogramu wymaga akceptacji obu Stron.” Umowa powinna umo磧iwia� zmiany pierwotnie przyj皻ego harmonogramu prac tak瞠 w innych przypadkach ni� „si豉 wy窺za” – chocia瘺y w sytuacji zaistnienia okoliczno軼i okre郵onych w � 20 ust. 1 – 4 . Maj帷 na wzgl璠zie fakt, i� do zmian harmonogramu nie mo瞠 doj嗆 bez zgody Zamawiaj帷ego, ograniczenie tre軼i ust. 5 jedynie do przypadku si造 wy窺zej jest nieuzasadnione.
Odpowied�:
Zamawiaj帷y zgadza si� na zapis „W uzasadnionych przypadkach, harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy mo瞠 by� aktualizowany. Aktualizacja harmonogramu wymaga akceptacji obu Stron.”
Tre嗆 pytania nr 2:
Prosimy o okre郵enie w tre軼i � 3 ust. 1 termin闚 realizacji umowy, pocz患szy od dnia jej podpisania. Wskazanie w tre軼i umowy konkretnej daty zako鎍zenia realizacji rob鏒 w sytuacji, w kt鏎ej nie jest znana dok豉dna data podpisania umowy mo瞠 by� dla wykonawc闚 problematyczna do dotrzymania w sytuacji, w kt鏎ej post瘼owanie przetargowe b璠zie si� przed逝瘸� lub w sytuacji, w kt鏎ej Zamawiaj帷y zbyt p騧no poinformuje wykonawc� o trzymaniu dofinansowania. Z uwagi na powy窺ze, sugerujemy zmian� ust. 1 w nast. zakresie:
„Termin realizacji przedmiotu umowy: zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym, w tym:
1) I etap tj. opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zg這szeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami do z這瞠nia wniosku o wydanie pozwolenia na budow� i przekazanie go Zamawiaj帷emu na podstawie protoko逝 zdawczo – odbiorczego – w terminie ____ dni od dnia podpisania niniejszej umowy
2) II etap: wykonanie rob鏒 budowlanych na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budow� – w terminie ___ tygodni od dnia otrzymania od Zamawiaj帷ego, z這穎nej pod rygorem niewa積o軼i na pi鄉ie, informacji o otrzymaniu dofinansowania na utworzenie 字odowiskowej 安ietlicy Socjoterapeutycznej w 安ilczy, nie szybciej jednak jak od dnia uprawomocnienia si� ww. decyzji.
Odpowied�:
Zamawiaj帷y zmienia zapis na:
„Termin realizacji przedmiotu umowy: zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym, w tym:
1) I etap tj. opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz
z wymaganymi pozwoleniami, zg這szeniami, zatwierdzeniami, opiniami
i uzgodnieniami umo磧iwiaj帷ymi prowadzenie rob鏒
i przekazanie go Zamawiaj帷emu na podstawie protoko逝 zdawczo – odbiorczego – w terminie 45 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,
2) II etap: rozpocz璚ie rob鏒 budowlanych – w terminie do 1 tygodnia od dnia otrzymania od Zamawiaj帷ego, z這穎nej pod rygorem niewa積o軼i na pi鄉ie, informacji o otrzymaniu dofinansowania na utworzenie 字odowiskowej 安ietlicy Socjoterapeutycznej w 安ilczy. Termin zako鎍zenia rob鏒 budowlanych: do 31.08.2017 r.
Tre嗆 pytania nr 3:
W tre軼i � 7 ust 1 prosimy o pozostawienie zdania: „Faktury za wykonane roboty budowlane wystawione b璠� w oparciu o protoko造 odbioru wykonanych element闚 rob鏒 zawieraj帷e ilo嗆 i warto嗆 wykonanych rob鏒 wyliczonych w oparciu o kosztorys ofertowy z zastrze瞠niem, 瞠 wysoko嗆 p豉tno軼i nale積ej na podstawie faktury ko鎍owej nie mo瞠 by� mniejsza ni� 20% kwoty wynagrodzenia rycza速owego brutto, o kt鏎ym mowa w � 5 ust. 1 niniejszej umowy. Ostatnia faktura ko鎍owa b璠zie obejmowa� r闚nie� wynagrodzenie za pe軟ienie nadzoru autorskiego, w kwocie stanowi帷ej pozosta貫 20% kwoty, o kt鏎ej mowa w � 5 ust. 2 pkt 1)”
Oraz o dopisanie ust. 4 w � 9 o tre軼i: „Nieprzyst徙ienie przez Zamawiaj帷ego do odbioru wykonanych element闚 rob鏒 w terminie okre郵onym w ust. 1 uprawnia Wykonawc� do sporz康zenia jednostronnych protoko堯w odbioru, stanowi帷ych podstaw� do wystawienia faktury VAT.”
Wykonawca powinien mie� mo磧iwo嗆 wystawienia faktury i dochodzenia nale積o軼i za wykonane prace tak瞠 w sytuacji, w kt鏎ej Zamawiaj帷y bezpodstawnie – np. z uwagi na ograniczenia finansowe, o kt鏎ych mowa w par. 20 ust. 4, b璠zie si� uchyla� od dokonania odbioru.
Odpowied�:
Zamawiaj帷y zgadza si� na powy窺z� zmian� oraz dopisanie zaproponowanego zapisu.
Tre嗆 pytania nr 4:
W tre軼i � 10 ust. 7 prosimy o wykre郵enie zwrotu „w szczeg鏊no軼i”. Umowa powinna enumeratywnie okre郵a� wszystkie okoliczno軼i, w kt鏎ych Zamawiaj帷emu przys逝giwa� b璠zie prawo 膨dania zmian tre軼i um闚 podwykonawczych.
Odpowied�:
Zamawiaj帷y zgadza si� na wykre郵enie zwrotu „w szczeg鏊no軼i”.
Tre嗆 pytania nr 5:
Prosimy o wykre郵enie tre軼i � 10 ust. 25 w ca這軼i – rozliczenie wykonanych rob鏒 w ramach p豉tno軼i bezpo鈔ednich, do czego dochodzi cz瘰to w ramach porozumienia stron, nie nara瘸 zamawiaj帷ego na 瘸dn� szkod�, st康 tez nie powinno by� przyczyn� uzasadniaj帷� odst徙ienie od umowy.
Ewentualnie, prosimy o skorygowanie zapisu:
„Konieczno嗆 trzykrotnego dokonywania bezpo鈔edniej zap豉ty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o kt鏎ych mowa w ust. 19, lub konieczno嗆 dokonania bezpo鈔ednich zap豉t na sum� wi瘯sz� ni� 5% warto軼i umowy w sprawie zam闚ienia publicznego mo瞠 stanowi� podstaw� do odst徙ienia od umowy w sprawie zam闚ienia publicznego przez Zamawiaj帷ego. Powy窺ze nie ma zastosowania w przypadku dokonania bezpo鈔ednich p豉tno軼i w ramach zawartego pomi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawc� porozumienia.”
Odpowied�:
Zamawiaj帷y nie zgadza si� na wykre郵enie � 10 ust. 25 w ca這軼i i wprowadzenie powy瞠j zaproponowanego zapisu.
Tre嗆 pytania nr 6:
Prosimy o dopisanie w � 11 ust. 7 o tre軼i:
„Strony zgodnie postanawiaj�, i� 陰czna Wysoko嗆 kar umownych okre郵onych tre軼i� niniejszej Umowy, naliczonych Wykonawcy przez Zamawiaj帷ego, nie mo瞠 przekroczy� __ % warto軼i wynagrodzenia rycza速owego brutto”
Odpowied�:
Zamawiaj帷y nie zgadza si� na ustalenie g鏎nej granicy kar umownych.
Tre嗆 pytania nr 7:
Prosimy o zmian� w tre軼i � 13 ust. 2 zapisu na tre嗆:
„W razie odst徙ienia od umowy Zamawiaj帷y jest obowi您any do dokonania odbioru rob鏒 oraz zap豉ty wynagrodzenia za wykonane roboty„
W ka盥ym bowiem przypadku, bez wzgl璠u na przyczyny odst徙ienia, Zamawiaj帷y winien rozliczy� roboty wykonane na jego rzecz do dnia odst徙ienia.
Odpowied�:
Zamawiaj帷y zgadza si� na powy窺z� zmian�.
Tre嗆 pytania nr 8:
Prosimy o zmian� w tre軼i � 15 skutkuj帷a przeniesieniem autorskich praw maj徠kowych do ca這軼i przedmiotu umowy ze skutkiem na dzie� zap豉ty wynagrodzenia, nie za� „z chwil� podpisania przez Zamawiaj帷ego protoko堯w odbioru przedmiotu umowy”.
Odpowied�:
Zamawiaj帷y zgadza si� na przeniesienie autorskich praw maj徠kowych do ca這軼i przedmiotu umowy ze skutkiem na dzie� zap豉ty wynagrodzenia.
Tre嗆 pytania nr 9:
Prosimy o dopisanie, w tre軼i � 20 ust. 3 i 4 umowy, odpowiednio:
„Skr鏂enie terminu zako鎍zenia umowy, o kt鏎ym mowa powy瞠j, wymaga ka盥orazowo zgody Wykonawcy, wyra穎nej pod rygorem niewa積o軼i, w formie pisemnej.”
„Wyd逝瞠nie terminu p豉tno軼i, , o kt鏎ym mowa powy瞠j, wymaga ka盥orazowo zgody Wykonawcy, wyra穎nej pod rygorem niewa積o軼i, w formie pisemnej.”
Tak termin wykonania rob鏒, jak i termin p豉tno軼i, jest dla wykonawcy elementem przedmiotowo i podmiotowo istotnym, dlatego zmiana postanowie� umowy w tym zakresie nie powinna by� dokonywana jednostronnie przez Zamawiaj帷ego.
Odpowied�:
Zamawiaj帷y zgadza si� na zapis:
ust. 3: „Termin zako鎍zenia umowy mo瞠 r闚nie� ulec zmianie (skr鏂enie b康� wyd逝瞠nie) w zale積o軼i od terminu podpisania umowy o dofinansowanie i wynikaj帷ego z niego terminu zako鎍zenia umowy. Skr鏂enie b康� wyd逝瞠nie terminu zako鎍zenia umowy wymaga ka盥orazowo zgody Wykonawcy, wyra穎nej pod rygorem niewa積o軼i, w formie pisemnej”.
ust. 4:
„Mo磧iwo嗆 skr鏂enia terminu realizacji zam闚ienia w przypadku posiadania przez Zamawiaj帷ego 鈔odk闚 pozwalaj帷ych na kr鏒sz� realizacj� zadania. Skr鏂enie terminu realizacji zam闚ienia wymaga ka盥orazowo zgody Wykonawcy, wyra穎nej pod rygorem niewa積o軼i, w formie pisemnej”.
ust. 5:
„Zmiana terminu p豉tno軼i: w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiaj帷ego z przyczyn od niego niezale積ych. Wyd逝瞠nie terminu p豉tno軼i, o kt鏎ym mowa powy瞠j, wymaga ka盥orazowo zgody Wykonawcy, wyra穎nej pod rygorem niewa積o軼i, w formie pisemnej”.
-----------------------------------------------
Tre嗆 pytania:
Z uwagi na brak jakichkolwiek wytycznych do wykonania projektu instalacji fotowoltaicznej zwracam si� z pro軸� o podanie przynajmniej podstawowych danych niezb璠nych do wykonania projektu:
� wymagana moc instalacji lub ilo嗆 wytworzonej energii elektrycznej w roku -
� przedstawienie dobowej charakterystyki zapotrzebowania na energi�,
� okre郵enie miejsca monta簑 - czy instalacja ma zosta� wykonana na dachu budynku czy na gruncie,
� okre郵enie sposobu pod陰czenia do sieci energetycznej (instalacja jednofazowa/tr鎩fazowa) oraz okre郵enie typu inwertera (jednofazowy/tr鎩fazowy) -
� czy Zamawiaj帷y wymaga dodatkowego uk豉du pomiarowego dla Operatora Sieci Dystrybucyjnej niezale積ego od instalacji fotowoltaicznej?,
� Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia instalacji ochronnikami przeciwprzepi璚iowymi. Czy Zamawiaj帷y wyra瘸 zgod� na zmian� SIWZ i wprowadzenie wymogu wizualizacji zadzia豉nia ochronnika przeciwprzepi璚iowego zar闚no AC jak i DC (np. okienko w ochronniku) oraz mo磧iwo軼i samodzielnej wymiany uszkodzonej wk豉dki?,
� Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia instalacji wy陰cznikiem r騜nicowopr康owym,
Z uwagi na bezpiecze雟two przebywaj帷ych os鏏 w budynku, zw豉szcza dzieci, czu這嗆 zadzia豉nia wy陰cznika r騜nicowopr康owego powinna wynosi� maksymalnie 30mA. Czy Zamawiaj帷y wyra瘸 zgod� na zmian� SIWZ i wprowadzenie dla wy陰cznika r騜nicowopr康owego, pr康u up造wu o warto軼i maksymalnej 30mA oraz dobranie inwertera kt鏎y nie b璠zie powodowa� zadzia豉nia wy陰cznika r騜nicowopr康owego?,
Z uwagi na to 瞠 wytwarzanie energii elektrycznej przewidziano wy陰cznie na potrzeby w豉sne uk豉d automatyki steruj帷ej prac� falownika powinien pracowa� w czasie rzeczywistym. Niekt鏎e rozwi您ania dost瘼ne na rynku wprowadzaj� zw這k� w sterowaniu moc� inwertera wynosz帷� nawet kilkana軼ie sekund. Takie urz康zenie nie spe軟i wymaga� Zamawiaj帷ego i energia wyprodukowana podczas zw這ki uk豉du pomiarowego trafi do sieci energetycznej. Aby mie� pewno嗆, 瞠 瘸dna ilo嗆 energii nie zostanie wys豉na do Operatora Sieci Dystrybucyjnej nale篡 wprowadzi� mo磧iwo嗆 kontroli wyp造waj帷ej energii do sieci OSD w czasie rzeczywistym. Czy Zamawiaj帷y wyra瘸 zgod� na zmian� SIWZ i wprowadzenie wymogu p造nnego sterowania produkcj� energii oraz redukcji nadmiaru produkcji energii w czasie rzeczywistym nie wi瘯szym ni� 1 sekunda,
Do okre郵enia charakterystyki dobowego zapotrzebowania na energi� pozwalaj帷ej w przysz這軼i na lepsze dopasowanie systemu urz康zenie rejestruj帷e powinno mie� funkcj� wyznaczania charakterystyki zapotrzebowania na energi� wraz z analiz� graficzn� kierunku przep造wu pr康u oraz mo磧iwo嗆 prezentacji informacji o zu篡ciu energii w r騜nych jednostkach (W, kWh, PLN) - Czy Zamawiaj帷y wyra瘸 zgod� na zmian� SIWZ i wprowadzenie wymienionych funkcji rejestratora,
W Jednostkach Samorz康u Terytorialnego w wi瘯szo軼i przypadk闚 podstawowym kryterium wyboru dostawcy bywa cena. W wielu krajach Europy instalacje fotowoltaiczne powsta造 od 5 do 10 lat temu. To w豉郾ie w takim okresie eksploatacji, gdy wi瘯szo嗆 inwestor闚 traci gwarancje na produkty, zyskuje na znaczeniu jako嗆 instalacji fotowoltaicznych. Ci, kt鏎zy wcze郾iej kierowali si� tylko najni窺z� cen�, maj� obecnie problemy z tzw. hot spotami, efektem PID lub rozwarstwieniem folii. Aby zachowa� odpowiedni� jako嗆 komponent闚 zwracam si� z pro軸� o wprowadzenie dla wszystkich oferent闚 minimalnego kryterium jako軼iowego. Podstawow� przes豉nk� jest wyb鏎 odpowiedniego producenta. Wyroby takie posiadaj� certyfikaty zgodno軼i ze wszystkimi kluczowymi normami i s� sprawdzane przez uznawane na ca造m 鈍iecie niezale積e instytucje kontrolne, np. T郹, VDE, SGS oraz Fraunhofer-Institut (ISE),
Czy Zamawiaj帷y wyra瘸 zgod� na zmian� SIWZ i wprowadzenie minimalnych parametr闚 dla paneli fotowoltaicznych:
� panele polikrystaliczne o mocy min 270Wp w warunkach STC,
� wyprodukowane na terenie unii europejskiej,
� posiadaj� certyfikaty jako軼i: PN-EN 61215, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2014, IEC 61701:2011, IEC 62716:2013,
� dopuszczalne obci捫enie mechaniczne: IEC 8000Pa,
� klasa stosowania: A,
� szczelno嗆 puszki gniazda przy陰czeniowego: min IP67,
� minimum 25 lat liniowej gwarancji na 82,5% sprawno軼i nominalnej,
� minimum 12 lat gwarancji na wady ukryte produktu,
� pow這ka antyrefleksyjna na szkle dla wy窺zej absorbcji 鈍iat豉,
� wy陰cznie dodatnia tolerancja mocy -0Wp/+4,99Wp,
� sprawno嗆 min 16,5%,
� wolny od efektu PID,
� typowe wymiary 1640mm 20mm x 1000mm 10mm x 40mm 3mm,
� zastosowane panele powinny charakteryzowa� si� wysok� wydajno軼i� przy s豉bych warunkach nas這necznienia -
Odpowied�:
Zamawiaj帷y nie modyfikuje specyfikacji zgodnie z przedstawion� sugesti�. Podane parametry wskazuj� na zastosowanie paneli i urz康ze� konkretnego wytw鏎cy. Instalacja musi odpowiada� obowi您uj帷ym normom i by� poparta stosownymi protoko豉mi.
Prosz� o przed逝瞠nie terminu sk豉dania ofert o 14 dni – termin sk豉dania ofert zosta� wyd逝穎ny do 14 czerwca 2016 r. do godz. 10:00.
Pytanie z dnia 06 czerwca 2016 r.
Tre嗆 pytania:
W zwi您ku z og這szeniem Zam闚ienia nr RGP.271.8.2016: Roboty budowlane – Utworzenie 字odowiskowej 安ietlicy Socjoterapeutycznej w 安ilczy zwracam si� z wnioskiem o podzia� zam闚ienia na dwa zadania:
1. Roboty budowlane
2. Monta� paneli fotowoltaicznych,
Uzasadnienie:
Podzia� zam闚ienia na dwa zadania b璠zie korzystniejsze dla Gminy poniewa� zadania zostan� skierowane do firm specjalizuj帷ych si� w swojej bran篡. W Zdecydowanej wi瘯szo軼i firmy budowlane nie zajmuj� si� w budow� instalacji fotowoltaicznych i odwrotnie, firmy specjalizuj帷e si� w budowie instalacji fotowoltaicznych nie zajmuj� si� us逝gami budowlanymi. Podzia� zam闚ienia spowoduje, 瞠 wp造nie wi璚ej ofert i b璠� one korzystniejsze cenowo. Ponadto w my郵 art. 7 ustawy Pzp Zamawiaj帷y przeprowadzi post瘼owanie o udzielenie zam闚ienia w spos鏏 zapewniaj帷y zachowanie uczciwej konkurencji oraz r闚ne traktowanie wykonawc闚.
Odpowied�:
Zamawiaj帷y nie zgadza si� na podzia� zam闚ienia na dwa zadania.
Pytanie z dnia 07 czerwca 2016 r.
Tre嗆 pytania:
Prosz� o informacj� odno郾ie dokumentacji o jak� nale篡 si� ubiega� w 1. etapie realizacji zam闚ienia.
http://www.swilcza.i-gmina.pl/bip/index.xml?menuId=33766 czy jest to tak jak zawarto w publikacji: pozwolenie na budow�, czy jedynie zg這szenie?
Odpowied�:
Zamawiaj帷y nie okre郵a jednoznacznie czy ma by� to dokumentacja do pozwolenia na budow� czy tylko zg這szenia. Maj� to by� takie dokumenty jakie wymaga Prawo budowlane.
Pytania z dnia 08.06.2016 r.
W nawi您aniu do tre軼i og這szenia przetargu na przebudow� budynku sportowego w 安ilczy prosz� o udzielenie nast瘼uj帷ych informacji:
� okre郵enie trybu plac闚ki (opieku鎍zy, specjalistyczny, praca podw鏎kowa) – plac闚ka b璠zie 鈍ietlic� socjoterapeutyczn�,
� poniewa� zmieniaj� si� warunki p.poz i sanepid. moim zdaniem jest to zmiana sposobu u篡tkowania a wi璚 potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy i zag. Terenu – (…) Opieraj帷 si� na zapisach ustawy z dnia 7-07-1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zmianami) w art. 71 zdefiniowano poj璚ie zmiany sposobu u篡tkowania obiektu budowlanego lub jego cz窷ci jako „podj璚ie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym dzia豉lno軼i zmieniaj帷ej warunki: bezpiecze雟twa po瘸rowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony 鈔odowiska b康� wielko嗆 lub uk豉d obci捫e�”. Zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002r (Dz. U. 2015 poz. 1422) istniej帷y budynek zaliczony jest do kategorii zagro瞠nia ludzi ZL III, jednocze郾ie Rozporz康zenie Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 13-10-2015r (Dz. U. 2015 po. 1630) w sprawie wymaga� lokalowych, jakie musi spe軟ia� lokal, w kt鏎ym ma by� prowadzona plac闚ka wsparcia dziennego okre郵a kategori� zagro瞠nia ludzi na ZL III. Teren na kt鏎ym zlokalizowany jest budynek nie jest terenem zalewowym. Wielko軼i i uk豉d obci捫e�, warunki pracy, zdrowotne, higieniczno sanitarne i ochrony 鈔odowiska r闚nie� nie ulegn� zmianie.
Ustawa z dnia 27-03-2003r. (Dz.U.2015.199 j.t.) o planowaniu przestrzennym w art. 50 ust. 2 stanowi „Nie wymagaj� wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane:
1) polegaj帷e na remoncie, monta簑 lub przebudowie, je瞠li nie powoduj� zmiany sposobu zagospodarowania terenu i u篡tkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniaj� jego formy architektonicznej a tak瞠 nie s� zaliczone do przedsi瞝zi耩 wymagaj帷ych przeprowadzenia post瘼owania w sprawie oceny oddzia造wania na 鈔odowisko, w rozumieniu przepis闚 o ochronie 鈔odowiska, albo
2) niewymagaj帷e pozwolenia na budow�”.
Rozporz康zenie Rady Ministr闚 z dnia 9-11-2010r (Dz.U. nr 213 z 2010r poz. 1397) wydane na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3-10-2008r o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie (…) (Dz.U. nr 199 poz. 1227 z
p騧n. zm.) inwestycji polegaj帷ej na przebudowie cz窷ci budynku pawilonu sportowego na 鈍ietlic� 鈔odowiskow� nie zalicza do przedsi瞝zi耩 mog帷ych zawsze znacz帷o oddzia造wa� na 鈔odowisko (�2 pkt. 1) oraz do przedsi瞝zi耩 mog帷ych potencjalnie znacz帷o oddzia造wa� na 鈔odowisko (�3 pkt. 1). Teren inwestycji nie znajduje si� na obszarze zaliczonym do obszaru Natura 2000.
� okre郵i� ilo嗆 pracownik闚 i czas ich pracy – 2 pracownik闚 na ½ etatu oraz stosownie do potrzeb dzieci terapeuta lub inny specjalista na umow� zlecenia, czas pracy pracownik闚: w godzinach funkcjonowania 鈍ietlicy,
� okre郵i� czas pobytu dzieci w plac闚ce ( pobyt sta造, czasowy) poniewa� to limituje inne przepisy – pobyt czasowy od 13.00 do 19.00 przez 5 dni w tygodniu w陰cznie z wakacjami i przerwami w nauce np. feriami z tym, 瞠 jedna osoba przebywa w 鈍ietlicy do 4 godzin dziennie,
� okre郵i� spos鏏 篡wienia – catering z mo磧iwo軼i� przygotowywania podwieczorku.
--------------------
Ponadto pkt 20 specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia otrzymuje nowe brzmienie:
1. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielenie zam闚ie� uzupe軟iaj帷ych udzielonych w trybie z wolnej r瘯i na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam闚ie� publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z p騧n. zm. ).
2. Zam闚ienia uzupe軟iaj帷e b璠� udzielane po wyst徙ieniu nast瘼uj帷ych okoliczno軼i:
1) gdy zajdzie potrzeba wykonania rob鏒 tego samego rodzaju jak przedmiot niniejszego post瘼owania;
3. Zam闚ienia uzupe軟iaj帷e:
1) b璠� udzielane temu samemu wykonawcy, z kt鏎ym b璠zie zawarta umowa na wykonanie zam闚ienia niniejszego post瘼owania,
2) b璠� udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zam闚ienia podstawowego,
3) nie przekrocz� 50% warto軼i zam闚ienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego,
4) b璠� polega造 na powt鏎zeniu tego samego rodzaju zam闚ie�.
-----------------------
Pytania z dnia 09 czerwca 2016 r.
Prosz� o udzielenie nast瘼uj帷ych informacji:
1. Czy mo瞠my zaadaptowa� "magazyn" na potrzeby 豉zienki? – nie,
2. Prosz� okre郵i� miejsce przy陰czenia gazu – na 軼ianie zewn皻rznej budynku,
3. Prosz� doprecyzowa� zakres C.O., czy obejmuje ca這嗆 budynku (parter, poddasze). Pozostawienie poddasza jako nieogrzewane wymaga traktowania stropu mi璠zykondygnacyjnego jako przegrody zewn皻rznej, a co za tym idzie docieplenia go – tylko pomieszczenia 鈍ietlicy,
4. Czy w zakres docieplenia poddasza nale篡 uwzgl璠ni� ok豉dziny z p造t g-k? – nie,
5. Prosz� o rozwa瞠nie mo磧iwo軼i przesuni璚ia terminu sk豉dania ofert do 21. czerwca oraz terminu z這瞠nia dokumentacji projektowej do 30. sierpnia 2016 r. z uwagi na z這穎no嗆 opracowania i konieczno嗆 doprecyzowania przedmiotu zam闚ienia jak r闚nie� czasoch這nno嗆 przygotowania wymaganych pozwole�, zg這sze�, zatwierdze�, opinii i uzgodnie� do z這瞠nia wniosku o wydanie pozwolenia na budow� – opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zg這szeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami umo磧iwiaj帷ymi prowadzenie rob鏒 i przekazanie go Zamawiaj帷emu na podstawie protoko逝 zdawczo – odbiorczego – w terminie 45 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Termin sk豉dania ofert nie ulega zmianie, tj. up造wa z dniem 14 czerwca 2016 r. o godz. 10:00.
------------------
1. Jaki tryb pe軟i plac闚ka? (opieku鎍zy, specjalistyczny, praca podw鏎kowa) – plac闚ka b璠zie 鈍ietlic� socjoterapeutyczn�,
2. Jaki jest status budynku w ewidencji budynk闚? – brak wpisu o statusie budynku,
3. Czy inwestycja wymaga decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ze wzgl璠u na zmian� warunk闚 p. po�. i sanepidu? – przyj皻o za這瞠nie, 瞠 nie zachodzi zmiana warunk闚 p.po� i sanitarnych,
4. Czy nast徙i zmiana sposobu u篡tkowania istniej帷ego budynku? – nie,
5. Prosz� o okre郵enie ilo軼i pracownik闚 oraz czasu pracy? – 2 pracownik闚 na ½ etatu oraz stosownie do potrzeb dzieci terapeuta lub inny specjalista na umow� zlecenia; czas pracy pracownik闚: w godzinach funkcjonowania 鈍ietlicy,
6. Jaki jest czas pobytu dzieci w plac闚ce? – od 13.00 do 19.00 przez 5 dni w tygodniu w陰cznie z wakacjami i przerwami w nauce np. feriami z tym, 瞠 jedna osoba przebywa w 鈍ietlicy do 4 godzin dziennie,
7. Prosz� okre郵i� spos鏏 篡wienia: 篡wienie w formie cateringu z jednorazowymi sztu熯ami lub catering z u篡ciem naczy� z u篡ciem wielokrotnego u篡tku wymagaj帷ych zmywarko wyparzarki. Uwa瘸my, 瞠 obecne wymiary kuchni uniemo磧iwiaj� zastosowanie wariantu drugiego – forma 篡wienia wyniknie z mo磧iwo軼i technicznych pomieszczenia i okre郵ona zostanie przez projektanta,
8. Prosz� okre郵i� ilo嗆 i rodzaj wydawanych posi趾闚 (郾iadanie, obiad, podwieczorek lub suchy prowiant oraz nap鎩 z automatu) – obiad i podwieczorek (z mo磧iwo軼i� przygotowywania podwieczorku);
------------------
Inne zmiany tre軼i specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:
specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia, str. 7, pkt 4 „Termin wykonania zam闚ienia”:
Ø dotychczasowe brzmienie:
I etap: opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zg這szeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami do z這瞠nia wniosku o wydanie pozwolenia na budow� i przekazanie go Zamawiaj帷emu na podstawie protoko逝 zdawczo – odbiorczego – do dnia 22 lipca 2016 roku,
II etap: wykonanie rob鏒 budowlanych na podstawie prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budow� – do dnia 31 sierpnia 2017 roku.
Uwaga!!!
– Zamawiaj帷y zastrzega sobie, 瞠 w przypadku nie otrzymania dofinansowania nast徙i rezygnacja z wykonania II etapu;
– Wykonawca przyst徙i do wykonywania rob鏒 budowlanych po otrzymaniu od Zamawiaj帷ego w formie pisemnej informacji o mo磧iwo軼i rozpocz璚ia rob鏒 budowlanych na podstawie opracowanego projektu;
– W terminie do 2 tygodni od uprawomocnienia si� decyzji o pozwoleniu na budow� Wykonawca przed這篡 Zamawiaj帷emu kosztorys ofertowy potwierdzaj帷y wyliczenie ceny ofertowej brutto;
– W sytuacji gdy Zamawiaj帷y nie otrzyma dofinansowania na utworzenie 字odowiskowej 安ietlicy Socjoterapeutycznej w 安ilczy odst徙i si� od wymogu dostarczenia kosztorysu ofertowego.
Ø nowe brzmienie:
I etap: tj. opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zg這szeniami, zatwierdzeniami, opiniami
i uzgodnieniami umo磧iwiaj帷ymi prowadzenie rob鏒 i przekazanie go Zamawiaj帷emu na podstawie protoko逝 zdawczo – odbiorczego – w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy,
II etap: rozpocz璚ie rob鏒 budowlanych – w terminie do 1 tygodnia od dnia otrzymania od Zamawiaj帷ego, z這穎nej pod rygorem niewa積o軼i na pi鄉ie, informacji o otrzymaniu dofinansowania na utworzenie 字odowiskowej 安ietlicy Socjoterapeutycznej w 安ilczy. Termin zako鎍zenia rob鏒 budowlanych: do 31.08.2017 r.
Uwaga!!!
– Zamawiaj帷y zastrzega sobie, 瞠 w przypadku nie otrzymania dofinansowania nast徙i rezygnacja z wykonania II etapu;
– Wykonawca przed這篡 Zamawiaj帷emu kosztorys ofertowy potwierdzaj帷y wyliczenie ceny ofertowej brutto w terminie do 1 tygodnia od otrzymania od Zamawiaj帷ego, z這穎nej pod rygorem niewa積o軼i na pi鄉ie, informacji o otrzymaniu dofinansowania na utworzenie 字odowiskowej 安ietlicy Socjoterapeutycznej w 安ilczy.
– W sytuacji gdy Zamawiaj帷y nie otrzyma dofinansowania na utworzenie 字odowiskowej 安ietlicy Socjoterapeutycznej w 安ilczy odst徙i si� od wymogu dostarczenia kosztorysu ofertowego,
-------------------------------
Specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia, str. 26 pkt 16 „Istotne postanowienia umowy” � 5 ust. 2 pkt 1:
Ø dotychczasowe brzmienie:
„Opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zg這szeniami, zatwierdzeniami, opiniami
i uzgodnieniami do z這瞠nia wniosku o wydanie pozwolenia na budow� i przekazanie go Zamawiaj帷emu na podstawie protoko逝 zdawczo – odbiorczego w wysoko軼i: …… z� brutto”
Ø nowe brzmienie:
„Opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zg這szeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami umo磧iwiaj帷ymi prowadzenie rob鏒 i przekazanie go Zamawiaj帷emu na podstawie protoko逝 zdawczo – odbiorczego w wysoko軼i: …… z� brutto”.
------------------------
Specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia, str. 27 pkt 16 „Istotne postanowienia umowy” � 6 ust. 1 pkt 1:
Ø dotychczasowe brzmienie:
„Pierwsza p豉tno嗆 – po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiaj帷ego kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zg這szeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami do z這瞠nia wniosku o wydanie pozwolenia na budow� i przekazanie go Zamawiaj帷emu na podstawie protoko逝 zdawczo – odbiorczego podpisanego przez przedstawiciela Zamawiaj帷ego, w wysoko軼i 80% kwoty o kt鏎ej mowa w � 5 ust. 2 pkt 1),
Ø nowe brzmienie:
„Pierwsza p豉tno嗆 – po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiaj帷ego kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zg這szeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami umo磧iwiaj帷ymi prowadzenie rob鏒 i przekazanie go Zamawiaj帷emu na podstawie protoko逝 zdawczo – odbiorczego podpisanego przez przedstawiciela Zamawiaj帷ego, w wysoko軼i 80% kwoty o kt鏎ej mowa w � 5 ust. 2 pkt 1),
-----------------------
Specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia, str. 27 pkt 16 „Istotne postanowienia umowy” � 7 ust. 1 pkt 1:
Ø dotychczasowe brzmienie:
„Za opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zg這szeniami, zatwierdzeniami, opiniami
i uzgodnieniami do z這瞠nia wniosku o wydanie pozwolenia na budow�
i przekazaniu go Zamawiaj帷emu na podstawie protoko逝 zdawczo – odbiorczego podpisanego przez przedstawiciela Zamawiaj帷ego z uwzgl璠nieniem zapis闚 o kt鏎ych mowa � 6 ust. 1 pkt 1 i 3)”
Ø nowe brzmienie:
„Za opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zg這szeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami umo磧iwiaj帷ymi prowadzenie rob鏒 i przekazanie go Zamawiaj帷emu na podstawie protoko逝 zdawczo – odbiorczego podpisanego przez przedstawiciela Zamawiaj帷ego z uwzgl璠nieniem zapis闚 o kt鏎ych mowa � 6 ust. 1 pkt 1 i 3)”
-------------------------
Podane w punkcie 1.4 programu funkcjonalno u篡tkowego orientacyjne ilo軼i rob鏒 dotycz� wy陰cznie cz窷ci adaptowanej na 鈍ietlic�. Roboty elewacyjne
i dociepleniowe dachu na cz窷ci sportowej nie wchodz� w zakres zam闚ienia.
------------------------
Zamawiaj帷y udost瘼nia poprawiony formularz ofertowy, kt鏎y nale篡 uwzgl璠ni� przy sporz康zaniu oferty.